Главная страница 1 ... страница 6страница 7страница 8страница 9страница 10

3.1.12. Незамедлительно сообщать Заказчику (в том числе в письменной форме) любую ставшую ему известной в связи с исполнением Заказа информацию о действиях (бездействии) третьих лиц (в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц и иных представителей), а также о наличии иных обстоятельств, которые прямо или косвенно затрагивают права Заказчика (в том числе его имущественные права на Объекты), могут прямо или косвенно нанести вред интересам Заказчика (в том числе причинить убытки), влияют на оформление прав Заказчика на Объекты, затрудняют или делают невозможным выполнение Исполнителем своих обязательств в рамках Заказа.

3.1.13. При исполнении Заказа в рамках Договора действовать в интересах Заказчика наиболее выгодным для него способом и на наиболее выгодных для него условиях.

3.1.14. Привлекать в необходимых случаях Заказчика для проведения согласований, экспертиз, получения заключений и в иных случаях, когда такая необходимость обусловлена интересами Заказчика, способствует выполнению Исполнителем обязательств по Договору, а у Исполнителя отсутствуют необходимые полномочия для осуществления отдельных действий.

3.1.15. Оказывать Услуги, предусмотренные в соответствующих Заказах, надлежащим образом и в точном соответствии с требованиями законодательства РФ, действующих инструкций, действующих нормативных актов.

3.1.16. Уведомив Заказчика, приостановить оказание Услуг, в том случае, если указания Заказчика не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ (в том числе в связи с изменением законодательства в период оказания Услуг), а также при наличии иных обстоятельств, угрожающих годности результатов оказанных Услуг. В уведомлении, направленном в адрес Заказчика, Исполнитель обязан указать на возникновение таких обстоятельств, на характер и степень их влияния на исполнение обязательств по Договору, варианты преодоления (устранения) данных обстоятельств, а также срок для принятия решения.

3.1.17. В рамках своей компетенции предоставить Заказчику предусмотренные в соответствии с действующим законодательством РФ документы, подтверждающие полномочия лиц, издающих (подписывающих) акты (постановления, распоряжения, решения), осуществляющих согласования и иные действия в процессе подготовки Документации, в том случае, если их полномочия не следуют из занимаемой ими должности (выполняемой ими работы) или если указанные действия выполняются не первыми лицами.

3.1.18. Согласовывать в письменной форме с Заказчиком перечень организаций (Субисполнителей), привлекаемых Исполнителем для целей надлежащего и своевременного оказания Услуг.

3.1.19. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение привлеченными Субисполнителями своих обязательств, осуществлять координацию их деятельности; своевременно предъявлять претензии к Субисполнителям по поводу невыполнения или ненадлежащего исполнения ими договорных обязательств перед Исполнителем.

3.1.20. Привлекать к исполнению отдельных поручений в рамках Услуг по Договору третьих лиц (юридические, физические лица), только после письменного согласования с Заказчиком и при наличии у этих лиц необходимых лицензий и разрешений (если в соответствии с законодательством РФ такая деятельность подлежит лицензированию или осуществляется в разрешительном порядке).

3.1.21. В рамках своей компетенции проверить полномочия лиц, оказывающих Услуги, выдающих разрешения, осуществляющих согласование и иные действия в рамках Договора, в том числе полномочия на совершение сделок и иных действий. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за правомочность действий и действительность сделок, совершаемых этими лицами. В случае признания таких действий не соответствующих законодательству РФ либо признания таких сделок недействительными Исполнитель обязан устранить указанные недостатки и их последствия в порядке, установленном в п. 9.4. настоящего Договора и возместить Заказчику по его требованию причиненные убытки в полном объеме.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. В рамках полномочий и на основании Доверенности, выданной Заказчиком, представлять интересы Заказчика во всех уполномоченных органах государственной власти и/или местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также перед физическими лицами, запрашивать и получать все необходимые справки, разрешения и согласования во исполнение своих обязательств по Договору.

3.2.2. Оказать Услуги досрочно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. В рамках письменного запроса Исполнителя передать по Акту приема-передачи Исполнителю имеющуюся исходно-разрешительную, проектно-изыскательскую и иную Документацию на Объекты в течение 10 (десяти) дней с момента получения указанного запроса.

4.1.2. Оплатить Услуги в порядке и размерах, предусмотренных Договором и Заказами к нему.

4.1.3. В рамках письменного запроса Исполнителя, в 10 (десяти) дневный срок, выдать Исполнителю Доверенность для представления интересов Заказчика в органах государственной власти и местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также перед физическими лицами в процессе оказания Услуг по Договору.

4.1.4. Принять от Исполнителя Документацию, подтверждающую права Заказчика на Объекты в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 7 Договора.

4.1.5. При необходимости, оказывать содействие в проведении согласований, экспертиз, получения заключений и в иных случаях, когда такая необходимость обусловлена интересами Заказчика, и способствует выполнению Исполнителем обязательств по Договору, а у Исполнителя отсутствует полномочия для осуществления отдельных действий.

4.1.6. В рамках письменного запроса Исполнителя, в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Заказа передать Исполнителю по Акту приёма-передачи нотариально заверенные копии учредительных и иных документов, необходимых для выполнения Заказа.

4.1.7. Утвердить задание на проведение территориального землеустройства и задание на проведение межевания, проект границ, в срок не более 3 (трех) дней с даты их предоставления Заказчику.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

4.2.2. Вносить изменения в объем оказания Услуг путем дачи письменного распоряжения с указанием:

- увеличить или сократить объем оказания Услуг;

- исключить любую часть Услуг;

- изменить характер или качество или вид любой части Услуг.



Указанные распоряжения Заказчик вправе дать в случае изменения соответствующего законодательства РФ и связанной с этим необходимостью изменения объема или характера оказываемых Услуг. Распоряжения являются обязательными для Исполнителя при условии, что их выполнение не повлияет на стоимость или срок оказания Услуг, в противном случае Исполнитель приступает к выполнению указанных Заказчиком дополнительных Услуг только после подписания Сторонами соответствующего Приложения к Заказу.

4.2.3. Отказать в принятии Услуг в случае не соответствия их требованиям действующего законодательства РФ и Договора.

4.2.4. При отсутствии обоснованных замечаний в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Исполнителя Отчета об оказанных Услугах (Приложение №4) по соответствующему Заказу, осуществить их приемку путем подписания Акта приемки Услуг (Приложение №5).

4.2.5. При согласовании соответствующего Заказа определять состав Сложного объекта.
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

5.1. Заказчик уплачивает Подрядчику СТОИМОСТЬ в рублях РФ за фактически оказанные Услуги, отраженные в Акте сдачи-приемки оказанных Услуг, в соответствии с Приложением №1 и подписанным Заказом (Приложение №2).

5.1.1. Окончательная стоимость Услуг по Договору, определяется по факту выполненных Услуг, на основании Акта приемки-передачи оказанных Услуг, подписанных Сторонами, исходя из цен, указанных в Приложении №1 к Договору.

5.2. Оплата Услуг по Договору осуществляется поэтапно следующим образом:

5.2.1. В течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения оригинала Счета, выставленного Исполнителем, в соответствии с условиями Договора и подписанного Сторонами Акта приемки-передачи оказанных Услуг, Заказчик выплачивает 100 (Сто) % от стоимости Услуги.

5.2.2. Общая стоимость Услуг по Договору определяется исходя из стоимости Услуг по каждому Объекту в отдельности и указывается в соответствующем Заказе и включает в себя стоимость всех Услуг и затрат Исполнителя по каждому Объекту. Стоимость Услуг, указанная в Заказах, не может превышать стоимость Услуг, установленную в Приложении № 1 к Договору.

5.2.3. Оплата госпошлин, сборов, расходов на межевание и топосъемки будет производиться за счет Исполнителя.

5.3. В случае если при исполнении соответствующего Заказа возникнет необходимость оказания иных Услуг (далее – Дополнительные Услуги), не указанных в Заказе, Стороны согласовывают перечень Дополнительных Услуг, стоимость и сроки их выполнения, и оформляют это Приложением к этому Заказу.

5.4. Стоимость Услуг Исполнителя, указанная в соответствующем Заказе, включает в себя все расходы, прямо или косвенно имеющие отношение к оформлению прав Заказчика, а также все расходы Исполнителя по исполнению Заказа.


6. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. В течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Договора Заказы по каждому Объекту должны быть согласованы и подписаны Сторонами.

6.2. Услуги, предусмотренные Заказами к Договору, должны быть оказаны Исполнителем в сроки указанные в Заказах, являющихся неотъемлемой частью Договора.

6.3. В случае изменения состава Услуг Сторонами заключается Дополнительное соглашение к Договору либо соответствующему Заказу, где указываются сроки и стоимость оказания Услуг.

6.4. Датой окончания оказания Услуг по соответствующему Заказу является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи оказанных Услуг к соответствующему Заказу.

6.5. Срок оказания Услуг может быть увеличен Сторонами в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных разделом 10 Договора.
7. ПРИЕМКА УСЛУГ

7.1. В 10-ти дневный срок после оказания Услуг, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о получении итогового документа, подтверждающего оказание услуг по Заказу либо по этапу Заказа, и направляет в адрес Заказчика соответствующий Отчет (Приложение №4), Акт приема-передачи оказанных Услуг, передаёт по Акту приёма-передачи всю имеющуюся у него Документацию, относящуюся к Объекту (в том числе полученные от Заказчика, правоустанавливающие, правоподтверждающие документы и прочую Документацию, подготовленную Исполнителем).

7.2. По результатам приемки оказанных Услуг Заказчик:

- утверждает итоговый Отчет и подписывает Акт приема-передачи оказанных Услуг к соответствующему Заказу;



- или оформляет Акт о наличии недостатков, в котором отражаются перечень недостатков и срок их устранения, при этом срок устранения не должен превышать тридцати дней с момента оформления Акта о наличии недостатков, если иной срок не установлен законодательством РФ. Устранение недостатков, указанных в Акте о наличии недостатков, осуществляется Исполнителем за его счет, в том случае, если они произошли вследствие несоблюдения Исполнителем условий Договора. При этом если нарушен срок оказания Услуг, Заказчик имеет право требовать с Исполнителя выплаты неустойки, предусмотренной п. 8.1. Договора.

7.3. После устранения Исполнителем замечаний процедура проведения приёмки повторяется в соответствии с положениями настоящего раздела.

7.4. Заказчик осуществляет приемку Услуг по каждому Объекту после получения соответствующих Документов в 10-ти дневный срок. Подписание Сторонами каких-либо промежуточных документов (в том числе – принятие Заказчиком ежемесячного Отчета Исполнителя) не означает приемку Заказчиком оказанных Услуг или их части.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения Исполнителем любого из сроков, установленных для выполнения обязанностей Исполнителя по Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 (одной десятой) % от стоимости Услуг по Объекту, указанной в соответствующем Заказе за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от общей стоимости Услуг. В случае нарушения сроков оказания Услуг, этапов оказания Услуг, сроков устранения недостатков более чем на 3 (три) месяца, Заказчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель выплачивает неустойку в размере 7 (семи) % от стоимости соответствующего вида Услуг, выполненных Исполнителем некачественно или не полностью, если не устранит недостатки в соответствии с порядком, установленным в разделе 9 Договора.

8.3. В случае нарушения сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком Услуг, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 (одной десятой) % от неоплаченных в установленный срок Услуг, указанных в соответствующем Заказе, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от общей стоимости неоплаченных Услуг.

8.4. Убытки, причиненные Заказчику неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, возмещаются Исполнителем в полном объеме.

8.5. Уплата неустоек (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

8.6. Условия об уплате неустойки (пени), возмещении убытков вступают в силу с момента предъявления письменного требования одной из Сторон, при этом неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, а убытки возмещаются в тридцатидневный срок с момента получения письменного требования об их возмещении.

8.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму начисленной неустойки в счет исполнения своей обязанности по оплате, предусмотренной в соответствующем Заказе к Договору, уменьшив соответствующую сумму платежа на сумму начисленной неустойки.

8.8. В случаях, когда Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими их результат, или с иными недостатками, Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязан возместить причинённые убытки, при этом Заказчик вправе по своему выбору:

8.8.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный в соответствии с п. 9.4. Договора.

8.8.2. Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной стоимости Услуг.

8.8.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.

8.8.4. Потребовать от Исполнителя безвозмездного оказания Услуг заново, назначив срок оказания Услуг.

8.9. За убытки, причинённые третьим лицам в процессе оказания Услуг, отвечает Исполнитель.

8.10. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за все недостатки в подготовленной им Документации, в том числе и за те недостатки, которые были обнаружены после приемки результатов оказанных Услуг.

8.11. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за превышение своих полномочий по сравнению с тем, как они определены в Доверенности, а также за совершение действий, предусмотренных в Доверенности не в рамках Договора и соответствующего Заказа. Права и обязанности, возникшие в результате действий, осуществленных с превышением полномочий, указанных в Доверенности возникают непосредственно у Исполнителя. При этом Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, связанные с нарушением установленных п. 3.1.5. Договора ограничений, в полном объеме.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг (в т.ч. всех документов, полученных (оформленных) Исполнителем в отношении Объектов связи и Земельных участков в соответствии с условиями Договора, действующими нормами и правилами, в т.ч. в области строительства и связи, земельного и гражданского законодательства РФ.

9.2. В случаях, если обнаружатся дефекты или недостатки Услуг, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление с приглашением к участию в составлении соответствующего Акта о наличии недостатков, с указанием даты и времени.

Исполнитель обязан в 5-дневный срок с момента получения уведомления Заказчика обеспечить присутствие своего полномочного Представителя при составлении Акта о наличии недостатков, для согласования порядка и сроков их устранения.



9.3. В случае отсутствия Представителя Исполнителя в указанный срок, Акт о наличии недостатков составляется, подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Исполнителю. Указанный Акт будет являться основанием для устранения недостатков для Исполнителя.

9.4. Исполнитель обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты и недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Исполнителем, либо привлеченными им Субисполнителями обязательств, в сроки, указанные в Акте о наличии недостатков, но в любом случае не превышающие 30 (тридцать) дней с момента подписания указанного Акта.

9.5. Если по вине Исполнителя приостановлена (либо получен отказ) государственная регистрация прав Заказчика на Объекты связи и (или) Земельные участки, а также по вине Исполнителя получен отказ в выдаче разрешений, согласований и иных документов, необходимых для надлежащего оформления Документации и (или) государственной регистрации прав по причинам:

- отсутствия документов (своевременно неистребованных у Заказчика);

- ненадлежащего оформления документов;

Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить Заказчика, и в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с момента выявления указанных недостатков, если законодательством РФ не установлен другой срок, устранить недостатки в Документации (в том числе подготовить или истребовать необходимый документ у Заказчика) и представить в соответствующий уполномоченный орган. При этом все расходы, связанные с устранением данных недостатков, несёт Исполнитель. Правила настоящего пункта применяются в отношении п. 9.6. Договора.



9.6. В случае, когда в соответствии с Договором Исполнителю установлен срок для устранения недостатков, допущенных по его вине, данные сроки не продлевают общих сроков исполнения Заказа и не освобождают Исполнителя от ответственности за их нарушение.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: стихийные бедствия, погодные условия, политические волнения, террористические акты, бунты, военные действия и их последствия, издание органами власти и управления актов, изменений в законодательстве РФ, делающих невозможным или затруднительным исполнение обязательств по Договору хотя бы одной из Сторон, а также любые другие обстоятельства, не зависящие в разумных пределах от контроля Сторон.

10.2. Сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) дней с момента начала действия этих обстоятельств, в противном случае она лишается права ссылаться на эти обстоятельства в будущем. Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы может быть подтвержден документом, выданным уполномоченным на это органом власти РФ.

10.3. Исполнение своих обязательств Сторонами соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

10.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут препятствовать исполнению обязательств более одного месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 10 (десять) банковских дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия по вопросам исполнения, изменения, расторжения Договора подлежат предварительному претензионному урегулированию.

11.2. К претензии, заявленной стороной, должны быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Срок рассмотрения претензии – не более 30 (тридцати) дней со дня ее получения.

11.3. При не достижении согласия в результате рассмотрения претензий, заинтересованная сторона вправе передать спор для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Краснодарского края.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств и подписания итогового Акта сдачи-приёмки Услуг.

12.2. Изменение Договора возможно по соглашению сторон. Досрочное расторжение Договора возможно при условии выполнения взаимных обязательств и урегулировании финансовых разногласии или в порядке, предусмотренном ст. 450-453 ГК РФ.

12.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными Представителями обеих Сторон. Такие соглашения будут являться неотъемлемой частью Договора с момента их подписания обеими Сторонами.

12.4. Заказчик вправе, в любое время до передачи ему результатов оказанных Услуг, отказаться от исполнения Договора (Заказа), оплатив Исполнителю фактически понесённые затраты, указанные в соответствующих Заказах пропорционально оказанным и принятым Заказчиком Услугам. О своем намерении отказаться от исполнения Договора (Заказа), Заказчик обязан письменно предупредить Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Стороны, осознавая, что исполнение Договора, связано с привлечением третьих лиц, договорились о некоторая информация, передаваемая по договору может быть конфиденциальной. Информация, которая может быть засекречена по требованию Заказчика или Исполнителя должна иметь гриф «КИ» (далее – Конфиденциальная информация).

13.2. Исключительно с целью исполнения Договора относящаяся к Договору Конфиденциальная Информация может быть раскрыта сотрудникам Сторон, имеющим обоснованную необходимость использовать такую информацию. До того, как такая информация станет известна, они должны дать обязательство соблюдать обязательство о сохранении конфиденциальности и не раскрывать какой-либо третьей Стороне любую таковую информацию. Обязательство сохранения конфиденциальности не распространяется на случай раскрытия информации по запросу правоохранительных органов, но такое раскрытие информации не должно при этом превышать степень обязательного раскрытия, диктуемого соответствующими законами РФ и должно сопровождаться письменным уведомлением в адрес другой Стороны о необходимости поступать таким образом, причем в любом случае такое уведомление должно быть представлено затронутой этим событием Стороной в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты соответствующего события.

13.3. При обеспечении конфиденциальности стороны руководствуются положениями Федерального закона РФ «О коммерческой тайне» №98-ФЗ от 29 июля 2004 года.

<< предыдущая страница   следующая страница >>

Смотрите также:
Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора услуг по оформлению прав на башни связи и земельные участки
1335.76kb.
10 стр.
Уведомление о результатах открытого запроса предложений №71253 (32) на право заключения договора на «Реконструкцию системы отопления с монтажом газотурбинной установки в Любинском рэс»
8.38kb.
1 стр.
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение опытно-конструкторских и опытно-технологических
4099.17kb.
34 стр.
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ для государственных нужд в рамках фцп «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
1471.34kb.
16 стр.
Г. и место заключения куруковского договора в числе многих интересных памятников, напечатанных в вышедшем в прошлом году издании киевской археографической коммиссии Сборник
226.05kb.
1 стр.
По целевому назначению земли в РФ подразделяются на категории
30.99kb.
1 стр.
Конкурсная документация по государственным закупкам услуг по пропаганде борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2011 год способом конкурса
686.5kb.
4 стр.
Конкурсная документация на проведение открытого конкурса
3943.13kb.
17 стр.
Конкурсная документация по конкурсу на право заключить государственные контракты
1893.07kb.
16 стр.
Конкурсная документация по конкурсу на право заключить государственные контракты
1333.8kb.
17 стр.
Актуальные вопросы государственного регулирования российского рынка услуг электрической связи
283.05kb.
1 стр.
Диагностический обзор защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг Том I ключевые выводы и рекомендации
1612.68kb.
13 стр.